областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Братский перинатальный центр"


Аукционы

Заявка

на размещение заказа путём проведения  открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение выборочного капитального ремонта здания стационара МАУЗ «Перинатальный центр», расположенного по адресу: ул. Рябикова, 2, г. Братск (замена оконных блоков, устройство перегородки)

 

п/п

Наименование пункта

Требование заказчика

1

2

3

1

Наименование Заказчика, контактная информация

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения "Перинатальный центр" Адрес: Иркутская область,             г. Братск, жилой район Центральный, ул. Рябикова, 2

Контактное лицо: Квадяева Екатерина Владимировна

Тел.:  (3953) 41-43-51;

e-mail: roddom.bratsk@rambler.ru

 

2

Предмет контракта

Выборочный капитальный ремонт здания стационара МАУЗ «Перинатальный центр», расположенного по адресу: ул. Рябикова, 2, г. Братск (замена оконных блоков, устройство перегородки)

 

3

Количество поставляемого товара, объёма работ, услуг

Требования к товару, работе, услуге указаны:

- в Дефектной ведомости объёмов работ и

- в Техническом задании на выполнение работ

на  выборочный капитальный ремонт здания стационара МАУЗ «Перинатальный центр», расположенного по адресу: ул. Рябикова, 2, г. Братск (замена оконных блоков, устройство перегородки) - прилагаются

 

4.1.

Открытый аукцион  в электронной форме

Коды ОКДП по 004-93

4510000 — услуги по подготовке строительного участка, предшествующие строительству;

4510300 — снос строений и разборка конструкций;

4520000 — услуги по проведению общих строительных работ по возведению зданий и сооружений;

4520100 — монтаж металлоконструкций;

4520111 — монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и прочих)

соответствуют группе 221 - «Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, автомобильных дорог общего пользования, временных построек, киосков, навесов и других подобных построек» по номенклатуре товаров, работ, услуг для нужд заказчиков (утв. приказом МЭР РФ от 07 июня 2011г. № 273).

(Распечатка из ОК 004-93 по соответствующим кодам с описанием состава группы для подтверждения   соответствия прилагается к заявке).

 

5.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) в российских рублях

 

938 605,00 российских рублей

 

6.1

 

Порядок формирования цены контракта

 

 

 

Начальная (максимальная) цена контракта формируется включая стоимость всего комплекса затрат, с учётом стои­мости материалов, необходимых для выполнения работ, транспортных расходов, уплаты налогов в соответствии с действующим законодательством, инфляции на момент ис­полнения работ и других обязательных платежей.

6.2

 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована на основании информационно-аналитических материалов по ценообразованию в строительстве по текущему уровню цен на IV квартал 2011г., предоставленной Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, а также на основании бюллетеня «Индексы цен в строительстве», в составе которого приведены отпускные цены на строительные материалы, изделия и конструкции, рыночные цены на ремонтно-строительные работы (услуги), территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, сметные цены на перевозку строительных грузов автомобильным транспортом, также разработанной Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

 

7.

Источник финансирования

Консолидированный бюджет программа «Модернизация здравоохранения Иркутской области» 938 605,00 руб.,            в том числе:

Федеральный фонд обязательного медицинского страхова­ния – 938 605,00 руб.

 

8.

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

665717, Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Рябикова, 2,  здание Перинатального центра

Поставка материалов, изделий и конструкций осуществляется за счёт средств Поставщика до Заказчика  по адресу: г. Братск-17, ул. Рябикова, 2, МАУЗ «Перинатальный центр».

Работы выполняются в действующем здании, в помещени­ях,  не освобожденных от мебели и оборудования, по не­нормированному рабочему графику, включая работу в ве­чернее время и выходные дни.

срок выполнения работ: 20 календарных дней с момента подписания  муниципального контракта

 

9.

Форма, сроки и порядок оплаты поставляемого товара, оказываемых услуг, выполняемых работ

Форма оплаты — безналичный расчёт.

Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполнен­ные работы по контракту на основании подписанного сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Оплата по контракту производится  в течение 30 дней с момента подписания Акта о приёмке выполненных работ в безна­личной форме, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств Заказчика на указанный в контракте расчетный счет Под­рядчика.

Оплата производится, в том числе, за счёт целевых средств после их поступления на счёт Заказчика

 

10.

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе

Устанавливается в размере 5% от начальной максимальной цены контракта, что составляет 46 930,25 рублей

 

11.

Размер обеспечения исполнения контракта, срок

Не устанавливается

 

12.

Увеличение количества поставляемого  товара при заключении контракта на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной победителем, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота).

Не предусмотрено

 

Приложения к заявке:

 

Приложение 1 - Техническое задание на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту здания стационара МАУЗ «Перинатальный центр», расположенного по адресу: ул. Рябикова, 2, г. Братск (замена оконных блоков, устройство перегородки);

Приложение 2 - дефектная ведомость объёмов работ по выборочному капитальному ремонту здания стационара МАУЗ «Перинатальный центр», расположенного по адресу: ул. Рябикова, 2, г. Братск (замена оконных блоков, устройство перегородки)

Приложение 3 - проект муниципального контракта;

Приложение 4 - локальный ресурсный сметный расчет на выборочный капитальный ремонт здания стационара МАУЗ «Перинатальный центр», расположенного по адресу: ул. Рябикова, 2, г. Братск (замена оконных блоков, устройство перегородки)

 

 

Подписи:

Главный врач                                                                                  А.В. Кучкин

Главный бухгалтер                                                                         Е.А. Невестенко

Заместитель главного врача

по экономическим вопросам                                                         К.П. Лежнина

 

 

 

Исполнители:

Квадяева Е.В., 41-43-51

Подлужная Т.В., 41-41-88

 

 

 

Извещение
о проведении открытого аукциона

(от 18.11.2011)

Номер извещения:

1

Краткое наименование аукциона:

Выполнение работ по выборочному капитальному ремонту здания стационара МАУЗ «Перинатальный центр», расположенного по адресу: ул. Рябикова, 2, г. Братск (замена оконных блоков, устройство перегородки)

Способ размещения заказа:

Открытый аукцион

Открытый аукцион в сети Интернет по следующему адресу:

http://www.doktornarabote.ru/OrgPage.aspx?ID=2119


Предмет контракта

Полное наименование аукциона (предмет контракта):

Выполнение работ по выборочному капитальному ремонту здания стационара МАУЗ «Перинатальный центр», расположенного по адресу: ул. Рябикова, 2, г. Братск (замена оконных блоков, устройство перегородки)

Начальная (максимальная) цена контракта:

938 605,00 российских рублей

Классификация товаров, работ, услуг:

Коды ОКДП по 004-93

4510000 — услуги по подготовке строительного участка, предшествующие строительству;

4510300 — снос строений и разборка конструкций;

4520000 — услуги по проведению общих строительных работ по возведению зданий и сооружений;

4520100 — монтаж металлоконструкций;

4520111 — монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и прочих)

соответствуют группе 221 - «Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, автомобильных дорог общего пользования, временных построек, киосков, навесов и других подобных построек» по номенклатуре товаров, работ, услуг для нужд заказчиков (утв. приказом МЭР РФ от 07 июня 2011г. № 273).

(Распечатка из ОК 004-93 по соответствующим кодам с описанием состава группы для подтверждения   соответствия прилагается к заявке).


Заказчик:

Наименование:

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Перинатальный центр» муниципального образования города Братска

Место нахождения:

Российская Федерация, 665717, Иркутская обл., г. Братск, ул. Рябикова, 2

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 665717, Иркутская обл., г. Братск, ул. Рябикова, 2, а/я 846

Начальная (максимальная) цена контракта:

938 605,00 российских рублей

Количество поставляемого товара, объёма выполняемых работ, оказываемых услуг:

В соответствии с требованием, указанным в Техническом задании Приложение № 1 к документации об аукционе

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

665717, Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Рябикова, 2,  здание Перинатального центра

Поставка материалов, изделий и конструкций осуществляется за счёт средств Поставщика до Заказчика  по адресу: г. Братск-17, ул. Рябикова, 2, МАУЗ «Перинатальный центр».

Работы выполняются в действующем здании, в помещени­ях,  не освобожденных от мебели и оборудования, по не­нормированному рабочему графику, включая работу в ве­чернее время и выходные дни

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

20 календарных дней с момента подписания  муниципального контракта

Обеспечение исполнения контракта:

не требуется

 

 

Контактная информация

Размещение заказа осуществляется заказчиком 

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 665717, Иркутская обл., г. Братск, ул. Рябикова, 2, а/я 846

Адрес электронной почты:

roddom.bratsk@rambler.ru

Телефон/факс:

+7 (3953) 41-43-51

Контактное лицо:

Квадяева Екатерина Владимировна


Информация об аукционе

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (по местному времени)

22.11.2011 13:00

Дата окончания срока рассмотрения заявок

25.11.2011

Дата проведения открытого аукциона (по местному времени):

28.11.2011

Опубликовано:

18.11.2011

 

 

 

 

Приложение 1

к заявке на размещение заказа

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту здания стационара МАУЗ «Перинатальный центр», расположенного по адресу: ул. Рябикова, 2, г. Братск (замена оконных блоков, устройство перегородки)

 

1. Требования к качеству и контролю качества выполняемых работ (услуг)

            Работы по выборочному капитальному  ремонту помещений должны быть выполнены с качеством, установленным действующими нормативно-техническими документами:

СНиП 21-01-97 - «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

СНиП 31-06-2009 - «Общественные здания и сооружения»;

СниП 23-05-95* - «Естественное и искусственное освещение»;

СНиП 23-02-2003 – «Тепловая защита зданий»

а так же стандартами, ГОСТами  и техническими условиями.

            На все скрытые работы должны быть предоставлены акты.

            Материалы, изделия, конструкции, применяемые при производстве работ, должны соответствовать характеристикам, указанным в дефектной ведомости Заказчика и  соответствовать сертификатам качества. Материалы для выполнения работ по капитальному ремонту доставляются на объект силами подрядчика с выполнением погрузо-разгрузочных работ;

 

1.1. Характеристики товара, используемые при выполнении работ

 

№ пп

наименование мате­риала

технические характеристики

1

 

Блоки оконные

Блоки из поливинилхлоридных профилей, (ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей»,
 ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»)

2

Лента

Пароизоляционная, водоизоляционная, ГОСТ 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паронепроницаемыми само­расширяющимися лентами»                  

3

Герметик

Пенополиуретановый (пена монтажная), ГОСТ 4.224.83 «Система показателей качества продукции. Строитель­ство. Материалы и изделия полимерные строительные гер­метизирующие и уплотняющие. Номенклатура показа­телей»; ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примы­каний оконных блоков к стеновым проемам. Общие техни­ческие условия»

4

Дюбели

монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм,  ГОСТ 3128-70    « Штифты цилиндрические незакаленные..Технические условия»   

5

Подоконная доска

Ширина 350 мм, ПВХ,  ГОСТ 14332-78 «Поливинилхлорид суспензионный. Технические условия»

6

Откос

Белый  ПВХ ; ГОСТ 14332-78 «Поливинилхлорид сус­пензионный. Технические условия»

7

Сталь листовая оцинкованная

Толщина листа 0,7 мм ГОСТ 52146 «Прокат тонколистово­го холоднокатаных и холоднокатаных горячеоцинкован­ных с полимерным покрытием с непрерывных линий»

8

Клинья

Пластиковые монтажные, ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»

9

Клей

ГОСТ 2199-78 «Клей резиновый. Технические условия»

10

Ветошь

ГОСТ 4643-75 «Отходы потребления текстильные хлопча­тобумажные сортированные. Технические условия»

11

Гвозди толевые

Круглые, 3.0*40 мм. ГОСТ 4029-63 «Гвозди толевые круг­лые. Конструкция и размеры»

12

Раствор

Готовый кладочный тяжелый, ГОСТ 25328-82 «Цемент для строительных растворов. Технические условия».

13

Грунтовка

Универсальная, ГОСТ 25718-83 «Грунтовки АК-069 и АК-070. Технические условия»

14

Перегородка (3,74х2,88)

Индивидуального изготовления, каркас из алюминиевого профиля (ГОСТ 22233-2001), холодный, сэндвич-панель без утеплителя 

Материалы для выполнения работ по капитальному ремонту доставляются на объект силами подрядчика с выполнением погрузо-разгрузочных работ.

 

2. Требования к безопасности

В ходе ремонта должны быть выполнены необходимые мероприятия по обеспечению техники безопасности, пожарной и электробезопасности, охране окружающей среды, а также требования соответствующих органов надзора по технологии проведения ремонтных работ. Ответственность за обеспечение безопасности труда, соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на объекте ремонта возлагается на Подрядчика.

            Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям СНиП 21-01-97 - «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 12-03-2001 - «Безопасность труда в строительстве».

3. Требования к результатам работ

         Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом выполненных работ, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан в течение 10 дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

            Срок предоставления гарантий качества работ должен составлять не менее 60 месяцев с даты подписания комиссией Акта о сдаче объекта в эксплуатацию. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, они должны быть устранены за счёт Подрядчика.

 

4. Место, условия и сроки выполнения работ

4.1 Место выполнения работ:

665717, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Рябикова, 2

4.2 Условия выполнения работ:

          Работы выполняются в действующем здании, в помещениях,  не освобожденных от мебели и оборудования, по ненормированному рабочему графику, включая работу в вечернее время и выходные дни.

           В связи с этим требуется:

Соблюдение правил внутреннего распорядка МАУЗ «Перинатальный центр»;

Согласование режима работы с администрацией учреждения;

Складирование материалов только в отведенном Заказчиком месте;

Складирование строительного мусора и отходов только в отведенном Заказчиком месте, обеспечение еженедельного вывоза строительного мусора в место утилизации ТБО.

         На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения объекта ремонта до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы. В случае утраты или повреждения имущества по вине Подрядчика он восстанавливает его за свой счет.

4.3. Сроки выполнения работ: 20 календарных дней с момента подписания  контракта.

 

 

Главный врач

МУЗ «Перинатальный центр»                                                                   А.В. Кучкин

 

Инженер по обслуживанию

здания и оборудования                                                                               Е.В. Квадяева

 

 

 

 

Приложение 2

к заявке на размещение заказа

 

Дефектная ведомость объёмов работ

по выборочному капитальному ремонту здания стационара МАУЗ «Перинатальный центр», расположенного по адресу: ул. Рябикова, 2, г. Братск (замена оконных блоков, устройство перегородки)

 

№ пп

Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

примечание

 

Раздел 1. Проемы

 

1

Разборка деревянных заполнений оконных блоков с подоконной доской

100 м2

1,3416

существующие оконные блоки ОРС 18-18В в деревянном исполнении, с распашными створками, раздельными переплетами, подоконной доской в неудовлетворительном состоянии. Размеры 1760х1770=3,12м2

43 шт /37,44 м2 в помещениях по техпаспорту:

1этаж: 22,28,86-94,98,99,220

2 этаж:12,35,49,53,54

3 этаж: 9,12,13,20,21,30,31, 35,38, 42, 88,89

4 этаж; 35,42,90,91,96

2

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления

100 м2

1,3416

 О-2: 1760х1770=3,12м2

43 шт /134,16 м2

оконные блоки из ПВХ профилей EXPROF,белых, окрашенных в массе,  трехстворчатых в том числе створоки глухого остекления по краям и поворотно-откидной в середине,  3-х камерные стеклопакеты, архитектурный рисунок изделия – прямоугольный.                         

3

Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее

100 м2 облицовки

0,456402

После установки оконных блоков, необходимо выполнить облицовку оконных откосов с внутренней стороны панелями ПВХ(5,3х0,20х43)

4

Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах.

 100 п.м

0,86

После установки оконных блоков; установка  подоконной доски  шириной 350 мм

5

Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню: плоских

 

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0,2279

 

После установки оконных блоков; оштукатуривание  наружных откосов раствором

М 100, ширина откоса 10 см (5,3х0,1х43)

 

6

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали

100 м2 покрытия

0,129

После установки оконных блоков необходимо устройство водоотливов (2х0,15х43)

7

Установка перегородки  из AL  профиля

100 м2 проемов

0,107712

Алюминиевый каркас, холодный, сэндвич-панель без утеплителя (3,74х2,88)

Работы проводятся в действующем здании, в помещениях,  не освобожденных от мебели и оборудования.

 

 

 

 

Инженер по обслуживанию

здания и оборудования                                                                  Е.В. Квадяева

41 43 51

 

 

 

 Приложение № 3 к заявке

на размещение заказа

 

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО   КОНТРАКТА  N ___

 по выборочному капитальному ремонту здания стационара МАУЗ «Перинатальный центр», расположенного по адресу: ул. Рябикова, 2, г. Братск (замена оконных блоков, устройство перегородки)

 

г. Братск                                                                                                                                 «___»______________ 2011г.

 

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Перинатальный центр», от имени Муниципального образования города Братска в целях обеспечения муниципальных нужд, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Кучкина Андрея Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________ именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________, действующ____ на основании _________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с решением  комиссии по размещению заказа: протокол от «__» ________ 2011г. №____, в результате проведения открытого аукциона в электронной форме заключили настоящий контракт о нижеследующем:

 

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего контракта, и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

            1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по выборочному капитальному ремонту здания стационара МАУЗ «Перинатальный центр», расположенного по адресу: ул. Рябикова, 2, г. Братск (замена оконных блоков, устройство перегородки), (далее – работы). Работы выполняются в действующем здании, в помещениях,  не освобожденных от мебели и оборудования, по ненормированному рабочему графику, включая работу в вечернее время и выходные дни.

1.3. Предусмотренные настоящим контрактом общестроительные работы выполняются  в полном соответствии с техническим заданием на выполнение работ (Приложение № 1), сметой (Приложение № 4),  действующими СНИПами и ГОСТами.

1.4. Срок выполнения работ: в течение 20 дней с момента подписания муниципального контракта. Подрядчик имеет право, по согласованию с Заказчиком, выполнить работы досрочно.

1.5. Работа считается выполненной после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ, справок формы КС-2, КС-3, счетов-фактур и предоставления исполнительной документации на выполненные работы.

 

2. Сумма контракта  и порядок расчетов

2.1. Сумма настоящего контракта составляет 938 605,00 (Девятьсот тридцать восемь тысяч шестьсот пять рублей 00 коп.) рублей, НДС ______ % (                                  ), включая стоимость всего комплекса затрат, с учетом стоимости материалов, необходимых для выполнения работ, транспортных расходов, уплаты налогов в соответствии с действующим законодательством, инфляции на момент исполнения работ и других обязательных платежей.

2.2. Оплата по настоящему контракту производится   безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Оплата работ производится в следующем порядке:

- аванс не предусматривается;

- оплата производится за фактически выполненные работы на основании подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), предъявленного счета (оригинал) и счет-фактуры (оригинал) в течение 30 дней с момента подписания.

2.3. Цена контракта на период действия контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных ч.4.1 ст.9 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ.

 

3.Обязательства сторон

3.1. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на цену и действуют на дату подписания контракта, учел в своих расчетах все расходы, прибыль, инфляцию на период выполнения работ и не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в контракте, а также ссылаться на отсутствие одного или всех вышеперечисленных условий при возникновении разногласий.

3.2. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик гарантирует выполнение работ собственными материалами, машинами и механизмами, а также выполнение погрузо-разгрузочных работ собственными силами.

3.3. Подрядчик обязан:

3.3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего контракта.

3.3.2. Обеспечить качественное выполнение ремонтных работ и качество применяемых материалов и изделий в соответствии с требованиями: 

СНиП 21-01-97 - «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

СНиП 31-06-2009 - «Общественные здания и сооружения»;

СНиП 23-05-95* - «Естественное и искусственное освещение»;

СНиП 23-02-2003 – Тепловая защита зданий,

а так же стандартами, ГОСТами  и техническими условиями.

3.3.3. Предъявить по требованию Заказчика технические паспорта, сертификаты и результаты лабораторных испытаний на строительные конструкции, изделия и материалы. При несоответствии качества материалов заменить на соответствующие по акту устранения недостатков с указанием сроков их исправления, устранить недостатки за свой счет.

3.3.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения контракта имущества.

3.3.5. По окончании работы передать ее результат и права на нее Заказчику, а также передать Заказчику информацию по условиям эксплуатации результатов работ.

3.3.6. Обеспечить  уборку ремонтируемой площадки.

3.3.7. Обеспечить за свой счет охрану находящихся на строительной площадке объекта материалов, изделий, конструкций, оборудования.

3.3.8. Обеспечить в ходе ремонта выполнение на объекте необходимых мероприятий по обеспечению техники безопасности, пожарной и электробезопасности, охране окружающей среды, а также выполнять требования соответствующих органов надзора по технологии проведения ремонтных работ и нести за это ответственность согласно законодательству РФ.

3.3.9. Вывезти до подписания акта выполненных работ на объекте за его пределы, принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, инструменты, инвентарь, строительные материалы, конструкции, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

3.3.10. Предъявлять своевременно Заказчику для освидетельствования скрытые работы с оформлением на них соответствующих актов. Официально, за два дня до начала приемки извещать Заказчика о готовности скрытых работ к приемке.

3.3.11. Обеспечить правильность ведения и своевременное представление Заказчику исполнительной документации (акты скрытых работ, исполнительные схемы, журналы общих и специальных работ).

3.3.12. Устранить за свой счет дефекты, недоделки в течение 10 дней.

3.3.13. Предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы на 60 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.

3.3.14. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. В течение 5 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы осмотреть и принять результаты работы, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результаты работы, или иных недостатков в работе, немедленно уведомить об этом Подрядчика.

3.4.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим контрактом.

3.5. Заказчик имеет право:

3.5.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

3.5.2. Отсрочить оплату выполненных работ, предусмотренную пунктами 2.2. и 2.3 настоящего контракта, при выявлении в них скрытых дефектов, допущенных по вине Подрядчика. Дефектом признается работа, выполненная с отклонениями от требований контракта, технического задания, нормативной документации применительно к выполняемым работам.

3.5.3. Назначить независимую экспертизу на предмет достоверности представленных паспортов и сертификатов качества на применяемые материалы и изделия. В случае определения их недостоверности отнести затраты по проведению экспертизы на Подрядчика.

3.5.4. Запретить производство работ при обнаружении одного или нескольких обстоятельств до их устранения:

1) при отсутствии строительного контроля за производством работ со стороны Подрядчика;

2) при грубом нарушении Подрядчиком технологии производства работ;

3) при использовании Подрядчиком материалов не надлежащего качества, сорта и вида;

4) при несоблюдении норм производственной безопасности и охраны труда на объекте.

 

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

4.2. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом выполненных работ, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан в течение 10 дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

4.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в контракте.

4.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта выполненных работ или акта устранения недостатков.

5. Ответственность сторон

5.1. Подрядчик несет ответственность:

5.1.1. За качество выполненных работ в течение всего гарантийного срока и устраняет за свой счет выявленные недостатки в установленные Заказчиком сроки.

5.1.2. За не устранение в указанные Заказчиком сроки выявленных в период гарантийного срока дефектов Подрядчик уплачивает пени в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки исполнения обязательств.

5.1.3.       При не обеспечении сроков выполнения работ в соответствии с графиком выполнения работ, по вине Подрядчика, им уплачивается неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки до фактического исполнения договорных обязательств, начиная с первого дня нарушения срока.

5.1.4.       В случае просрочки  исполнения Заказчиком своих обязательств  по данному контракту Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки  исполнения обязательств.

 

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения, а также издание актов государственных органов.

6.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту, любыми средствами связи.

 

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

7.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по настоящему контракту предъявление Заказчиком Подрядчику претензии до обращения в суд является обязательным. Претензии Заказчика рассматриваются Подрядчиком в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

7.4. В случае не поступления ответа от Подрядчика в течение 5-ти календарных дней по истечении срока рассмотрения претензии Заказчик оставляет за собой право решать возникшие вопросы в судебном порядке.

 

8. Порядок изменения и расторжения контракта

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.2. Досрочное расторжение контракта Заказчиком может иметь место на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

 

 

9. Прочие условия

9.1. Настоящий контракт вступает в действие с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего контракта.

9.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр Подрядчику, один Заказчику.

9.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта:

1) Приложение 1 – Техническое задание на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту здания стационара МУЗ «Перинатальный центр», расположенного по адресу: ул. Рябикова, 2, г. Братск (замена оконных блоков, устройство перегородки);

2) Приложение 4 – Локальный ресурсный сметный расчет.

9.6. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 

10.  Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

 

ЗАКАЗЧИК

МУЗ «Перинатальный центр»                      

665717, Россия, Иркутская обл.,                                       

г. Братск, ул. Рябикова, 2                                       

тел.(3953) 41-39-82,

 р/сч. 402 048 109 000 000 003 87

УФК по Иркутской области

(Комитет финансов администрации

города Братска Иркутской области

л/сч. 02343003560)

ИНН 3804005540  КПП 380401001

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск    

БИК 042520001

 

Главный врач

МУЗ «Перинатальный центр»

 

__________________А.В. Кучкин     

 

ПОДРЯДЧИК

 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

 

__________________________________

__________________________________

 

 

Приложение № 4 к заявке

на размещение заказа

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                УТВЕРЖДАЮ:

_________________                                                                      Главный врач МАУЗ «Перинатальный центр»

                                                                                                                    ________________ А.В. Кучкин                         

"___" _________ 2011 г.  

 

 

 

 

 

 

        МАУЗ «Перинатальный центр» г. Братск ж.р. Центральный, ул. Рябикова, 2

(наименование стройки)

 

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

    на Выборочный капитальный  ремонт помещений МАУЗ «Перинатальный центр» (замена заполнений оконных проёмов, установка перегородок) 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

 

 

Основание: чертежи Дефектная ведомость

Сметная стоимость ____________________938,605 тыс. руб.

Средства  на оплату труда ______________71,570 тыс. руб.

Сметная трудоемкость__________________705,57 чел. час.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв.2010 г.

 

 

Составил      инженер по обслуживанию здания и оборудования                  Е.В. Квадяева                  

должность, подпись( инициалы, фамилия)

 

Проверил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

должность, подпись( инициалы, фамилия)

 

 

№ пп

Обоснование

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.

на ед.

всего

на ед.

общая

В том числе

 

Осн.З/п

Эк.Маш.

З/пМех

Мат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

                                       Раздел 1. Проемы

1

ГЭСН46-04-012-01
В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
 

Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками

100 м2

 

1,3416
3,12*43/100

18977,19

25459,8

23883,1

1576,7

585,03

 

 

 

Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,4)

чел.час

188,54

252,95

94,42

23883,54

23883,54

 

 

 

 

 

Затраты труда машинистов

чел.час

7,74

10,38

 

 

 

 

 

 

 

1. 030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м

маш.-ч

7,74

10,38

151,84

1576,1

 

1576,1

584,81

 

2

ГЭСН10-01-034-08
В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления (12 шт)

100 м2 проемов

 

1,3416
3,12*43/100

41875,48

56180,14

20445,55

3415,7

49,88

32318,89

 

 

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2)

чел.час

149,16

200,11

102,17

20445,24

20445,24

 

 

 

 

 

Затраты труда машинистов

чел.час

0,66

0,89

 

 

 

 

 

 

 

1. 030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м

маш.-ч

0,66

0,89

151,84

135,14

 

135,14

50,14

 

 

2. 134041

Шуруповерт

маш.-ч

13,21

17,72

6,68

118,37

 

118,37

 

 

 

3. 331451

Перфораторы электрические

маш.-ч

20,35

27,3

16,5

450,45

 

450,45

 

 

 

4. 400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

3,57

4,79

566,32

2712,67

 

2712,67

 

 

 

5. 101-2052

Лента бутиловая

м

253

339

10,3

3491,7

 

 

 

3491,7

 

6. 101-2053

Лента бутиловая ПСУЛ

м

159

213

27,11

5774,43

 

 

 

5774,43

 

7. 101-2054

Лента бутиловая диффузионная

м

59

79

25,76

2035,04

 

 

 

2035,04

 

8. 101-2388

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл

шт.

71

95

183,9

17470,5

 

 

 

17470,5

 

9. 101-4173

Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм

10 шт.

41,2

55

33,9

1864,5

 

 

 

1864,5

 

10. 102-0303

Клинья пластиковые монтажные

шт.

800

1073

1,5

1609,5

 

 

 

1609,5

3

счет №351 от 14.02.2011

Блоки оконные пластиковые

м2

 

134,16
3,12*43

3285,99

440848,42

 

 

 

440848,42

4

ГЭСН15-01-050-04
В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
 

Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее

100 м2 облицовки

 

0,456402
(1,777+1,76+1,77)*0,2*43/100

19898,24

9081,6

8146,28

134,97

2,06

800,35

 

 

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6)

чел.час

166,47

75,98

107,22

8146,58

8146,58

 

 

 

 

 

Затраты труда машинистов

чел.час

0,08

0,04

 

 

 

 

 

 

 

1. 030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м

маш.-ч

0,08

0,04

151,84

6,07

 

6,07

2,25

 

 

2. 331531

Пила дисковая электрическая

маш.-ч

0,26

0,12

1,62

0,19

 

0,19

 

 

 

3. 400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

0,5

0,23

566,32

130,25

 

130,25

 

 

 

4. 101-1757

Ветошь

кг

0,2

0,091

35,59

3,24

 

 

 

3,24

 

5. 101-9732

Грунтовка

т

0,0089

0,0041

31200

127,92

 

 

 

127,92

 

6. 113-9045

Клей

кг

30

14

48,96

685,44

 

 

 

685,44

5

Счет №351 от 14.02.2011 г. Окна сервис

Откос Саянский 250

м

 

227,9
(1,77+1,76+1,77)*43

139,51

31794,33

 

 

 

31794,33

6

ГЭСН10-01-035-03
Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10
 

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м.

100 п.м

 

0,86
43*2/100

19591,85

16848,99

1833,17

155,26

3,39

14860,56

 

 

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3)

чел.час

21,38

18,39

99,7

1833,48

1833,48

 

 

 

 

 

Затраты труда машинистов

чел.час

0,07

0,06

 

 

 

 

 

 

 

1. 030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м

маш.-ч

0,07

0,06

151,84

9,11

 

9,11

3,38

 

 

2. 400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

0,3

0,26

566,32

147,24

 

147,24

 

 

 

3. 101-2388

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл

шт.

90,7

78

183,9

14344,2

 

 

 

14344,2

 

4. 102-0303

Клинья пластиковые монтажные

шт.

400

344

1,5

516

 

 

 

516

З

5. Счет №351 от 14.02.2011

Доски подоконные ПВХ

м

100

86

 

 

 

 

 

 

Уд

6. 101-9138

Доски подоконные ПВХ

м

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Счет №351 от 14.02.2011 г. Окна сервис

Доски подоконные ПВХ  350 мм

м

 

86

325

27950

 

 

 

27950

8

ГЭСН15-02-031-01
В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
 

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

 

0,2279
(1,77+1,76+1,77)*0,1*43/100

22445,14

5115,25

5043,97

71,28

26,45

 

 

 

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,7)

чел.час

204,06

46,51

108,46

5044,47

5044,47

 

 

 

 

 

Затраты труда машинистов

чел.час

2,06

0,47

 

 

 

 

 

 

 

1. 030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м

маш.-ч

2,06

0,47

151,84

71,36

 

71,36

26,48

 

9

Прайс-лист ООО "Тантьема"

Раствор готовый отделочный тяжелый М100

м3

 

1,003
0.023+0,98

3559,32

3570

 

 

 

3570

10

ГЭСН12-01-010-01
В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали

100 м2 покрытия

 

0,129
2*0,15*43/100

37554,31

4844,51

1450,11

26,42

3,33

3367,98

 

 

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3)

чел.час

112,75

14,54

99,7

1449,64

1449,64

 

 

 

 

 

Затраты труда машинистов

чел.час

0,2

0,03

 

 

 

 

 

 

 

1. 020129

Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т

маш.-ч

0,2

0,03

825,82

24,77

 

24,77

3,87

 

 

2. 400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

0,07

0,01

566,32

5,66

 

5,66

 

 

 

3. 101-0195

Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм

т

0,004

0,00052

46610

24,24

 

 

 

24,24

 

4. 101-0795

Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм

т

0,012

0,0015

27881,36

41,82

 

 

 

41,82

 

5. 101-1875

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм

т

0,782

0,1

32720,34

3272,03

 

 

 

3272,03

14

ГЭСН10-01-047-01
прим

В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ
 

Установка перегородки  из AL  профиля

100 м2 проемов

 

0,107712
3,74*2,88/100

62973,3

6782,98

2241,22

307,23

6,37

4234,53

 

 

Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,3)

чел.час

201

21,65

103,52

2241,21

2241,21

 

 

 

 

 

Затраты труда машинистов

чел.час

1,05

0,11

 

 

 

 

 

 

 

1. 030954

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м

маш.-ч

1,05

0,11

151,84

16,7

 

16,7

6,2

 

 

2. 134041

Шуруповерт

маш.-ч

20,91

2,25

6,68

15,03

 

15,03

 

 

 

3. 331451

Перфораторы электрические

маш.-ч

32,21

3,47

16,5

57,26

 

57,26

 

 

 

4. 400001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

3,57

0,38

566,32

215,2

 

215,2

 

 

 

5. 101-2052

Лента бутиловая

м

402

43

10,3

442,9

 

 

 

442,9

 

6. 101-2053

Лента бутиловая ПСУЛ

м

293

32

27,11

867,52

 

 

 

867,52

 

7. 101-2054

Лента бутиловая диффузионная

м

43

4,6

25,76

118,5

 

 

 

118,5

 

8. 101-2388

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл

шт.

123,5

13

183,9

2390,7

 

 

 

2390,7

 

9. 101-4173

Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм

10 шт.

65,2

7

33,9

237,3

 

 

 

237,3

 

10. 102-0303

Клинья пластиковые монтажные

шт.

800

86

1,5

129

 

 

 

129

15

счет №351 от 14.02.2011г Окна сервис

Стоимость перегородки индивидуального изготовления из AL профиля

м2

 

10,77

2251,76

24251,46

 

 

 

24251,46

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

652727,48

63043,4

5687,56

676,51

583996,52

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

684171,54

70875,46

7440,12

694,81

605855,96

  В том числе, справочно:

 

 

 

 

 

   Поправочные коэффициенты для территорий приравненых к районам крайнего севера  письмо №59-37-3675/10 ЭМ-ЗПМ=1,16; МАТ=1,1  (Поз. 1-2, 6, 14, 4, 8, 10)

6360,01

 

801,77

 

5558,23

   Транспортные расходы МАТ=0,75%  (Поз. 2, 6, 14, 3, 5, 7, 15, 4, 8-10)

4421,67

 

 

 

4421,66

   Заготовительно-складские расходы - согласно ТСЦ81-01-2001 п.8 МАТ=2%  (Поз. 2, 6, 14, 3, 5, 7, 15, 4, 8-10)

11879,53

 

 

 

11879,53

   2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 2, 6, 14, 4, 8, 10)

8782,85

7832,06

950,79

18,3

 

Накладные расходы

64773,63

 

 

 

 

Сметная прибыль

30885,91

 

 

 

 

  В том числе, справочно:

 

 

 

 

 

   44%*0.85 ФОТ (от 15862,51)  (Поз. 4, 8-9)

5932,58

 

 

 

 

   50%*0.85 ФОТ (от 29495,5)  (Поз. 2-3, 5-7, 14-15)

12535,59

 

 

 

 

   52%*0.85 ФОТ (от 1744,13)  (Поз. 10)

770,91

 

 

 

 

   56%*0.85 ФОТ (от 24468,13)  (Поз. 1)

11646,83

 

 

 

 

Итоги по разделу 1 Проемы :

 

 

 

 

 

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):

 

 

 

 

 

    Итого Поз. 1

25459,8

23883,1

1576,7

585,03

 

    Всего с учетом "Поправочные коэффициенты для территорий приравненых к районам крайнего севера  письмо №59-37-3675/10 ЭМ-ЗПМ=1,16; МАТ=1,1"

25618,47

23883,1

1735,37

585,03

 

    Всего с учетом "Транспортные расходы МАТ=0,75%"

25618,47

23883,1

1735,37

585,03

 

    Всего с учетом "Заготовительно-складские расходы - согласно ТСЦ81-01-2001 п.8 МАТ=2%"

25618,47

23883,1

1735,37

585,03

 

    Накладные расходы 99%*0.9 ФОТ (от 24 468,13)

21801,1

 

 

 

 

    Сметная прибыль 56%*0.85 ФОТ (от 24 468,13)

11646,83

 

 

 

 

    Итого c накладными и см. прибылью

59066,4

 

 

 

 

  Деревянные конструкции:

 

 

 

 

 

    Итоги по Поз. 2, 6, 14

 

 

 

 

 

      Итого Поз. 2, 6, 14

79812,11

24519,94

3878,19

59,64

51413,98

      Всего с учетом "Поправочные коэффициенты для территорий приравненых к районам крайнего севера  письмо №59-37-3675/10 ЭМ-ЗПМ=1,16; МАТ=1,1"

85564,48

24519,94

4489,16

59,64

56555,38

      Всего с учетом "Транспортные расходы МАТ=0,75%"

85988,65

24519,94

4489,16

59,64

56979,55

      Всего с учетом "Заготовительно-складские расходы - согласно ТСЦ81-01-2001 п.8 МАТ=2%"

87128,24

24519,94

4489,16

59,64

58119,14

      Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

92930,06

29423,93

5386,99

71,57

58119,14

    Итоги по Поз. 3, 5, 7, 15

 

 

 

 

 

      Итого Поз. 3, 5, 7, 15

524844,21

 

 

 

524844,21

      Всего с учетом "Транспортные расходы МАТ=0,75%"

528780,54

 

 

 

528780,54

      Всего с учетом "Заготовительно-складские расходы - согласно ТСЦ81-01-2001 п.8 МАТ=2%"

539356,15

 

 

 

539356,15

      Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

539356,15

 

 

 

539356,15

    Итого

632286,21

29423,93

5386,99

71,57

597475,29

    Накладные расходы 105%*0.9 ФОТ (от 29 495,50)

27873,25

 

 

 

 

    Сметная прибыль 50%*0.85 ФОТ (от 29 495,50)

12535,59

 

 

 

 

    Итого c накладными и см. прибылью

672695,05

 

 

 

 

  Отделочные работы:

 

 

 

 

 

    Итоги по Поз. 4, 8

 

 

 

 

 

      Итого Поз. 4, 8

14196,85

13190,25

206,25

28,51

800,35

      Всего с учетом "Поправочные коэффициенты для территорий приравненых к районам крайнего севера  письмо №59-37-3675/10 ЭМ-ЗПМ=1,16; МАТ=1,1"

14305,33

13190,25

234,69

28,51

880,39

      Всего с учетом "Транспортные расходы МАТ=0,75%"

14311,93

13190,25

234,69

28,51

886,99

      Всего с учетом "Заготовительно-складские расходы - согласно ТСЦ81-01-2001 п.8 МАТ=2%"

14329,67

13190,25

234,69

28,51

904,73

      Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

17014,66

15828,3

281,63

34,21

904,73

    Итоги по Поз. 9

 

 

 

 

 

      Итого Поз. 9

3570

 

 

 

3570

      Всего с учетом "Транспортные расходы МАТ=0,75%"

3596,78

 

 

 

3596,78

      Всего с учетом "Заготовительно-складские расходы - согласно ТСЦ81-01-2001 п.8 МАТ=2%"

3668,72

 

 

 

3668,72

      Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

3668,72

 

 

 

3668,72

    Итого

20683,38

15828,3

281,63

34,21

4573,45

    Накладные расходы 94%*0.9 ФОТ (от 15 862,51)

13419,68

 

 

 

 

    Сметная прибыль 44%*0.85 ФОТ (от 15 862,51)

5932,58

 

 

 

 

    Итого c накладными и см. прибылью

40035,64

 

 

 

 

  Кровли:

 

 

 

 

 

    Итого Поз. 10

4844,51

1450,11

26,42

3,33

3367,98

    Всего с учетом "Поправочные коэффициенты для территорий приравненых к районам крайнего севера  письмо №59-37-3675/10 ЭМ-ЗПМ=1,16; МАТ=1,1"

5185

1450,11

30,11

3,33

3704,78

    Всего с учетом "Транспортные расходы МАТ=0,75%"

5212,79

1450,11

30,11

3,33

3732,57

    Всего с учетом "Заготовительно-складские расходы - согласно ТСЦ81-01-2001 п.8 МАТ=2%"

5287,44

1450,11

30,11

3,33

3807,22

    Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

5583,48

1740,13

36,13

4

3807,22

    Накладные расходы 107%*0.9 ФОТ (от 1 744,13)

1679,6

 

 

 

 

    Сметная прибыль 52%*0.85 ФОТ (от 1 744,13)

770,91

 

 

 

 

    Итого c накладными и см. прибылью

8033,99

 

 

 

 

  Итого

779831,08

 

 

 

 

    В том числе:

 

 

 

 

 

      Материалы

605855,96

 

 

 

 

      Машины и механизмы

7440,12

 

 

 

 

      ФОТ

71570,27

 

 

 

 

      Накладные расходы

64773,63

 

 

 

 

      Сметная прибыль

30885,91

 

 

 

 

  Итого по разделу 1 Проемы

779831,08

 

 

 

 

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

652727,48

63043,4

5687,56

676,51

583996,52

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

684171,54

70875,46

7440,12

694,81

605855,96

  В том числе, справочно:

 

 

 

 

 

   Поправочные коэффициенты для территорий приравненых к районам крайнего севера  письмо №59-37-3675/10 ЭМ-ЗПМ=1,16; МАТ=1,1  (Поз. 1-2, 6, 14, 4, 8, 10)

6360,01

 

801,77

 

5558,23

   Транспортные расходы МАТ=0,75%  (Поз. 2, 6, 14, 3, 5, 7, 15, 4, 8-10)

4421,67

 

 

 

4421,66

   Заготовительно-складские расходы - согласно ТСЦ81-01-2001 п.8 МАТ=2%  (Поз. 2, 6, 14, 3, 5, 7, 15, 4, 8-10)

11879,53

 

 

 

11879,53

   2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 2, 6, 14, 4, 8, 10)

8782,85

7832,06

950,79

18,3

 

Накладные расходы

64773,63

 

 

 

 

  В том числе, справочно:

 

 

 

 

 

   94%*0.9 ФОТ (от 15862,51)  (Поз. 4, 8-9)

13419,68

 

 

 

 

   99%*0.9 ФОТ (от 24468,13)  (Поз. 1)

21801,1

 

 

 

 

   105%*0.9 ФОТ (от 29495,5)  (Поз. 2-3, 5-7, 14-15)

27873,25

 

 

 

 

   107%*0.9 ФОТ (от 1744,13)  (Поз. 10)

1679,6

 

 

 

 

Сметная прибыль

30885,91

 

 

 

 

  В том числе, справочно:

 

 

 

 

 

   44%*0.85 ФОТ (от 15862,51)  (Поз. 4, 8-9)

5932,58

 

 

 

 

   50%*0.85 ФОТ (от 29495,5)  (Поз. 2-3, 5-7, 14-15)

12535,59

 

 

 

 

   52%*0.85 ФОТ (от 1744,13)  (Поз. 10)

770,91

 

 

 

 

   56%*0.85 ФОТ (от 24468,13)  (Поз. 1)

11646,83

 

 

 

 

Итоги по смете:

 

 

 

 

 

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):

 

 

 

 

 

    Итого Поз. 1

25459,8

23883,1

1576,7

585,03

 

    Всего с учетом "Поправочные коэффициенты для территорий приравненых к районам крайнего севера  письмо №59-37-3675/10 ЭМ-ЗПМ=1,16; МАТ=1,1"

25618,47

23883,1

1735,37

585,03

 

    Всего с учетом "Транспортные расходы МАТ=0,75%"

25618,47

23883,1

1735,37

585,03

 

    Всего с учетом "Заготовительно-складские расходы - согласно ТСЦ81-01-2001 п.8 МАТ=2%"

25618,47

23883,1

1735,37

585,03

 

    Накладные расходы 99%*0.9 ФОТ (от 24 468,13)

21801,1

 

 

 

 

    Сметная прибыль 56%*0.85 ФОТ (от 24 468,13)

11646,83

 

 

 

 

    Итого c накладными и см. прибылью

59066,4

 

 

 

 

  Деревянные конструкции:

 

 

 

 

 

    Итоги по Поз. 2, 6, 14

 

 

 

 

 

      Итого Поз. 2, 6, 14

79812,11

24519,94

3878,19

59,64

51413,98

      Всего с учетом "Поправочные коэффициенты для территорий приравненых к районам крайнего севера  письмо №59-37-3675/10 ЭМ-ЗПМ=1,16; МАТ=1,1"

85564,48

24519,94

4489,16

59,64

56555,38

      Всего с учетом "Транспортные расходы МАТ=0,75%"

85988,65

24519,94

4489,16

59,64

56979,55

      Всего с учетом "Заготовительно-складские расходы - согласно ТСЦ81-01-2001 п.8 МАТ=2%"

87128,24

24519,94

4489,16

59,64

58119,14

      Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

92930,06

29423,93

5386,99

71,57

58119,14

    Итоги по Поз. 3, 5, 7, 15

 

 

 

 

 

      Итого Поз. 3, 5, 7, 15

524844,21

 

 

 

524844,21

      Всего с учетом "Транспортные расходы МАТ=0,75%"

528780,54

 

 

 

528780,54

      Всего с учетом "Заготовительно-складские расходы - согласно ТСЦ81-01-2001 п.8 МАТ=2%"

539356,15

 

 

 

539356,15

      Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

539356,15

 

 

 

539356,15

    Итого

632286,21

29423,93

5386,99

71,57

597475,29

    Накладные расходы 105%*0.9 ФОТ (от 29 495,50)

27873,25

 

 

 

 

    Сметная прибыль 50%*0.85 ФОТ (от 29 495,50)

12535,59

 

 

 

 

    Итого c накладными и см. прибылью

672695,05

 

 

 

 

  Отделочные работы:

 

 

 

 

 

    Итоги по Поз. 4, 8

 

 

 

 

 

      Итого Поз. 4, 8

14196,85

13190,25

206,25

28,51

800,35

      Всего с учетом "Поправочные коэффициенты для территорий приравненых к районам крайнего севера  письмо №59-37-3675/10 ЭМ-ЗПМ=1,16; МАТ=1,1"

14305,33

13190,25

234,69

28,51

880,39

      Всего с учетом "Транспортные расходы МАТ=0,75%"

14311,93

13190,25

234,69

28,51

886,99

      Всего с учетом "Заготовительно-складские расходы - согласно ТСЦ81-01-2001 п.8 МАТ=2%"

14329,67

13190,25

234,69

28,51

904,73

      Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

17014,66

15828,3

281,63

34,21

904,73

    Итоги по Поз. 9

 

 

 

 

 

      Итого Поз. 9

3570

 

 

 

3570

      Всего с учетом "Транспортные расходы МАТ=0,75%"

3596,78

 

 

 

3596,78

      Всего с учетом "Заготовительно-складские расходы - согласно ТСЦ81-01-2001 п.8 МАТ=2%"

3668,72

 

 

 

3668,72

      Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

3668,72

 

 

 

3668,72

    Итого

20683,38

15828,3

281,63

34,21

4573,45

    Накладные расходы 94%*0.9 ФОТ (от 15 862,51)

13419,68

 

 

 

 

    Сметная прибыль 44%*0.85 ФОТ (от 15 862,51)

5932,58

 

 

 

 

    Итого c накладными и см. прибылью

40035,64

 

 

 

 

  Кровли:

 

 

 

 

 

    Итого Поз. 10

4844,51

1450,11

26,42

3,33

3367,98

    Всего с учетом "Поправочные коэффициенты для территорий приравненых к районам крайнего севера  письмо №59-37-3675/10 ЭМ-ЗПМ=1,16; МАТ=1,1"

5185

1450,11

30,11

3,33

3704,78

    Всего с учетом "Транспортные расходы МАТ=0,75%"

5212,79

1450,11

30,11

3,33

3732,57

    Всего с учетом "Заготовительно-складские расходы - согласно ТСЦ81-01-2001 п.8 МАТ=2%"

5287,44

1450,11

30,11

3,33

3807,22

    Всего с учетом "2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

5583,48

1740,13

36,13

4

3807,22

    Накладные расходы 107%*0.9 ФОТ (от 1 744,13)

1679,6

 

 

 

 

    Сметная прибыль 52%*0.85 ФОТ (от 1 744,13)

770,91

 

 

 

 

    Итого c накладными и см. прибылью

8033,99

 

 

 

 

  Итого

779831,08

 

 

 

 

    В том числе:

 

 

 

 

 

      Материалы

605855,96

 

 

 

 

      Машины и механизмы

7440,12

 

 

 

 

      ФОТ

71570,27

 

 

 

 

      Накладные расходы

64773,63

 

 

 

 

      Сметная прибыль

30885,91

 

 

 

 

  Непредвиденные затраты 2%

15596,62

 

 

 

 

  Итого с непредвиденными

795427,7

 

 

 

 

  НДС 18%

143176,99

 

 

 

 

  ВСЕГО по смете

938605

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составил: инженер по обслуживанию здания и оборудования ___________________________Квадяева Е.В.

                                                                                                                                                                         (должность, подпись, расшифровка)